Суд нашёл виновных в срыве сроков контракта навлинских очистных

Арбитражный суд Брянской области рассмотрел дело по иску администрации Навлинского района к ООО «Эколос-ПроектСтрой» о взыскании 1 миллиона 277 тысяч рублей.

Как установил суд, администрация Навлинского района заключила с ООО «Эколос-ПроектСтрой» муниципальный контракт на второй этап строительства очистных сооружений.

Поскольку ответчик не исполнил обязательства по выполнению работ в установленный контрактом срок, истец обратился в суд с иском о взыскании пени в размере 1 миллион 271 тысяча 35 рублей 83 копейки и неосновательного обогащения в сумме 5 тысяч 400 рублей, возникшего в результате оплаты завышенной стоимости работ.

После рассмотрения дела, суд решил удовлетворить заявленные требования частично.

При этом указано, что срок выполнения работ был нарушен в виду обоюдной вины сторон. В частности, работы по контракту выполнены подрядчиком за пределами согласованных сроков ввиду необходимости внесения изменений в проектную документацию по замене оборудования в целях импортозамещения, а также устранения недостатков первого этапа работ.

С другой стороны, оснований для полного освобождения ответчика от ответственности за просрочку выполнения работ суд также не установил.

В этой связи, суд взыскал с ООО «Эколос-ПроектСтрой» в пользу администрации Навлинского района 205 тысяч 400 рублей, в том числе 200 тысяч рублей пени, 5400 рублей неосновательного обогащения.

Данное решение суда ещё не вступило в законную силу.